В соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 18 Федерального закона
от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 46-ФЗ) Правительство Российской Федерации установило особенности применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством (постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2022 № 479).

Период с 29 марта по 31 декабря 2022 года не включается в начисление неустойки (пени) по договорам участия в долевом строительстве, в том числе не учитываются убытки; проценты, подлежащие уплате участнику долевого строительства; неустойки (штрафы, пени), иные финансовые санкции, подлежащие уплате гражданину – участнику долевого строительства за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, заключенным исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В отношении применения неустойки (штрафов, пени), процентов, возмещения убытков и иных финансовых санкций к застройщику в части их уплаты, требования о которых были предъявлены к исполнению до 29 марта 2022 года, застройщику предоставляется отсрочка по 31 декабря 2022 года включительно. Указанные требования, содержащиеся в исполнительном документе, предъявленном к исполнению, в период отсрочки не исполняются банками или иными кредитными организациями, осуществляющими обслуживание счетов застройщика.

Контролирующий орган субъекта Российской Федерации, указанный в части 2 статьи 23 Федерального закона № 46-ФЗ, или публично-правовая компания «Фонд развития территорий» не направляют уведомление о нарушении застройщиком более чем на 6 месяцев сроков завершения строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и (или) обязанностей по передаче участнику долевого строительства объекта долевого строительства в федеральный орган исполнительной власти и его территориальные органы, осуществляющие государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

Контролирующий орган не вправе обращаться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, если такое основание возникло в период с 29 марта по 31 декабря 2022 года.